设计合同
随着法律观念的深入人心,合同对我们的约束力越来越不可忽视,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编整理的设计合同,希望能够帮助到大家。

设计合同1
委托方(以下简称甲方):
制作方(以下简称乙方):
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,经甲乙双方友好协商,本着平等自愿、诚实、合作的原则,甲方委托乙方就设计制作事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、委托设计制作项目要求及费用
二、交付时间和地点: 年 月 日前,交付地点:
三、付款方式
1. 甲方需在合同签订时预付订金¥__元;
2. 余款付款方式: ;
3. 付款方式:现金 / 转帐
4. 开户银行:城市信用社阿牙路营业部
户 名:哈密市思扬广告文化传播有限公司
帐 号:99000601220______20______112
四、交付方式及时间:
1. 甲方必须在 工作日内提供全套就委托设计资料给乙方,由乙方制定设计制作进度表,甲乙双方必须按照进度情况进行沟通协调;
2.乙方在收到甲方预付款后并提供全套设计资料之日起在 工作日内提供设计稿给甲方(由甲方原因耽误的时间,完稿时间应顺延);乙方需在双方约定时间内完成设计方案。甲乙双方应积极配合,将甲方提供的征求意见、初稿认真审核并提出书面修改意见,甲方反复提出修改意见不能超过三次,如超过三次乙方可参照合同的设计单价加收50%收费,同时由此导致不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定;
3.甲方收到乙方提供设计稿之日起需在2个工作日内书面回复乙方,否则当合格完成,并回收余款,乙方保留追讨甲方的责任的权利;
4. 当乙方交付作品时,甲方需在约定时间内付清乙方设计制作费用,如甲方没能在约定时间内付清乙方设计制作费用,甲方必须支付给乙方滞纳金,每拖欠一日按合同总额的'1%计算;
5. 乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计作品,如属印刷品的则交付印刷品。
五、双方的权利义务:
1.甲方权利和义务:甲方有权提出设计建议和思路,对设计的作品提出修改意见,使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵和产品推广;甲方需按合同约定支付相关费用,甲方有义务在合同生效后在约定时间内提供有关企业资料或其他有关资料给乙方,以便让乙方按时完成设计和制作项目;
2.乙方权利和义务:乙方按照合同设计要求和甲方提供有关资料进行设计,乙方需按合同规定约定时间交付设计作品。
六、违约责任:
1. 甲方在设计作品初稿完成前终止合同,甲方预付的费用无权要求退回,并应支付乙方为甲方设计制作支出的全部费用;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计、制作费用;
2. 乙方如不能按约定完成或无正当理由终止合同,所收取的费用全部退回给甲方;如甲方在约定时间未能交付所有设计资料给乙方时,所有责任由甲方承担,乙方不承担任何责任。
七、合同生效:
本合同需由甲乙双方签字盖章,以双方最后签字日期为生效日;本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力;本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商解决,如协商不成,可向哈密市人民法院申请诉讼解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计合同2
合同编号:
甲方:_______________
乙方:_______________
依据《中华人民共和国民法典》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就公司标志设计或公司产品商标设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行。
一、委托之事项
甲方委托_________为其公司设计标志_________个,公司产品商标_________个。
二、委托设计费用
2.1公司标志设计单价为人民币_________元,公司产品商标设计单价为人民币_________元;
2.2总价为:人民币_________元,(大写:__________________)。
三、付款方式
3.1甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的35%通过电汇或银行转账到乙方公司账户(乙方收到甲方的银行划账凭据后作为标志设计的开始时间)。
3.2标志设计完成后,甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),确认后甲方应当即付标志设计费用的全部余款。
3.3如有相关设计,设计费用需另计,标志通过即付总项目费用的50%,余款在相关设计完成后支付。如只有标志设计,标志通过即付所有余款。
四、乙方设计作品的时间、交付方式
4.1乙方需在7个工作日内设计出甲方公司的标志初稿。单个标志设计完成的.时间为15个工作日左右;
4.2乙方以电子稿交付方式交付设计的作品。具体的交付方式为:乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内,通过网络或邮寄的方式把电子稿交予甲方。
五、知识产权约定
5.1乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方(需另行签订转让合同);
5.2甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利;
5.3甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、双方的权利义务
6.1甲方权利
6.1.1甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵;
6.1.2甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
6.1.3甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同,以享有设计作品的所有权利。
6.2甲方义务
6.2.1甲方按照合同约定支付相关费用;
6.2.2甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
6.3乙方权利
6.3.1乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
6.3.2乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
6.3.3乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
6.4乙方义务
6.4.1乙方需按照甲方的要求进行作品设计;
6.4.2乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
七、违约责任
7.1甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的30%费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用;
7.2乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效
8.1本合同需由甲乙双方授权代表签字并盖章后生效;
8.2本合同一式两份,甲乙双方各持一份,均具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________
授权代表(签字):______________授权代表(签字):______________
地址:__________________________地址:__________________________
电话:__________________________电话:__________________________
______年______月______日______年______月______日
签订地点:______________________签订地点:______________________
设计合同3
甲方:____________________(以下简称甲方)
乙方:____________________(以下简称乙方)
甲、乙双方经友好协商,决定由乙方为甲方完成甲方的____________________工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任,特订立本合同,具体内容如下:
第一条工程项目及施工期限
一、工程名称:____________________建设工程
二、工程地点:________________________________________
三、承包范围:________________________________________
四、开工日期:接到甲方通知后二十日内开工
五、工程工期:总工期25天,施工进度应与装修等专业施工进度相协调
六、质量等级:达到优良标准
第二条工程承包方式
一、工程承包方式为包工包料。
第三条工程方案设计及变更
一、本工程由乙方设计,甲方审核,乙方严格按照审核后设计方案进行施工。
二、工程施工过程中,若甲方提出设计变更,需以书面形式通知乙方;若乙方提出设计变更,亦应以书面形式通知甲方,并需得到甲方书面认可。
第四条工程期限
一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。
二、如遇下列情况之一,双方协调方可安排工期顺延。
1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。
2.不属乙方原因引起的重大设计变更,导致修改方案等原因而影响进度。
3.受在现场施工的其它施工工程影响,本工程施工不能进行。
4.不可抗力因素而延误工期。
第五条工程造价及付款方式、时间
一、合同价款:本合同工程总价定为人民币______元,即____________元整。
二、付款方式、时间:
1、本合同签订后,甲方向乙方付工程合同额的______%,即______元(人民币大写:____________元整)。2、工程竣工验收合格后,甲方付给乙方本工程合同额的______%:即______元(人民币大写:____________元整)。
第六条工程验收
一、在工程未经验收前,甲方不得提前启用或擅自运用系统。否则,由此而发生的质量及其它问题,乙方不承担责任。
二、甲方在收到乙方验收通知后七个工作日内,应组织有关人员按上述标准进行验收。
三、工程在通过验收一周内,乙方应将工程的全套齐全的施工文档及相关资料移交甲方。
第七条甲乙双方的'责任
一、甲方责任:
1、甲方代表负责对工程质量、进度进行监督检查,办理洽商、变更、验收手续和其他事宜。
2、提前两天书面通知乙方开工时间。
3、协调施工过程中可能发生的设计相撞或施工交叉等相关事宜。
4、协助解决施工现场用水用电。乙方自备用水用电设备。
二、乙方责任:
1、乙方代表按照本合同组织施工、保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,乙方施工人员必须接受甲方驻工地代表的统一安排,按统一规定办事。
2、认真听取甲方施工图会审意见,并于三天内修改完后送甲方认可。
3、乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
4、遵守甲方的安全管理制度及施工现场的有关规定,在指定的区域内活动并负责施工范围内的安全保卫。若由乙方原因造成工程财产和人身伤害,乙方承担责任及所发生的费用。
5、工程竣工未移交前,负责对现场的一切设施和甲方已完成工程提供成品保护。若因乙方原因造成损坏,乙方应按成品进行赔偿。
6、认真按照标准、规范和设计要求施工,随时接受甲方代表及监理或质检部门的检查,为检查检验提供便利。
7、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、装修、设备管线等不受损坏。
8、按有关规范、施工图及说明精心施工,保证质理,按期完工和交付使用,不得推迟工期。
9、负责做好本工程所有材料、设备的保管,在甲方验收系统前,材料及成品安全由乙方负责,损坏或丢失照价赔偿或更换。
10、严格执行安全施工防护措施,施工人员、工具及其财产安全由乙方自行负责,自觉接受甲方监督,否则,引起的一切安全事故由乙方承担责任并赔偿甲方及相关单位和人员的损失。
第八条违约责任
一、如乙方延期交付工程,则每延迟一日,应按工程总价万分之四向甲方支付迟延履行金。
二、如甲方延期付款,则每延迟一日,应按应付款万分之四向乙方支付迟延履行金。
三、施工方必须对工程质量负责,若工程一次验收通不过,复验测试费用由乙方承担。若工程二次验收不合格,该工程视为不合格工程。乙方应承担工程所发生的所有费用,并按工程总价的______%向甲方支付违约金。
四、甲乙双方应互负保密义务,任何一方不得将本协议内容或其它相关技术信息资料透露给第三方。任何一方泄密,违约方应一次性向非违约方支付违约金人民币拾万元整,并赔偿非违约方因此所遭受之损失。
五、甲乙双方任何一方有其它违约行为,应向对方支付本合同之工程总价5%的违约金,并赔偿非违约方全部损失。
第九条其它事项
一、对于合同履行中发生的与合同有关的争议,甲乙双方应通过友好协商解决,协商不成的,可向合同履行地人民法院提起诉讼解决。在争议解决过程中,合同中非争议部分仍应继续履行。
二、由于火灾、地震等自然灾害或其它不可抗力事件影响本合同的执行,受影响一方应在不可抗力事件发生后的48小时内书面通知另一方。由双方商定终止或继续执行合同。
三、自工程验收合格之日起一年内,除人为挖掘等具有破坏性的施工导致综合布线不能正常使用外,其余均由乙方在1-2日内免费维修,维修时间依照现场破坏程度与甲方商议完成。
四、有关合同的其它未及事项,双方应通过友好协商解决。如双方同意,可就商定内容签订补充协议,与主合同具有同等法律效力。
五、合同自甲乙双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
六、本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执一份。
甲方:____________________
乙方:____________________
签订日期:______年______月______日
设计合同4
委托单位:
设计单位:
工程地点:
合同编号:
签订日期:
福建省泉南投资开发有限公司(以下简称甲方)委托福建省水利水电勘测设计研究院(以下简称乙方)承担福建海西光伏发电系统项目施工图阶段的设计工作,经双方充分协商,同意签定本合同,以资双方共同遵守。本合同遵守《中华人民共和国合同法》。
一、任务依据
甲方委托书,以及国家和地方有关工程设计管理的法律、法规、规章及规范性文件。
二、工作内容
根据国家有关规程规范进行福建海西光伏发电系统项目施工图阶段设计工作,乙方应无条件配合甲方完成方案报建工作;施工图设计应满足初步设计、方案设计批准文件要求,并满足《设计任务书》规定的设计深度要求。
三、提供成果时间和数量
1.乙方于合同正式签订后20天内完成电气主接线图、电气设备布置图、光伏组件基础图、电缆预埋图、控制设备图等设计工作,并向甲方提供施工图一式捌份和所有图纸DOC、DWG、 JPG格式的电子版光盘壹份。
2.乙方于设备供应商提供正式图纸后一个月内完成全部施工图设计工作,并向甲方提供施工图一式捌份和所有图纸DOC、DWG、 JPG格式的电子版光盘壹份。
3.根据甲方办理各种报建手续的需要,乙方须在设计正式施工图之前,配合甲方的要求提供报批用图纸,时间上需满足甲方办理手续的进度要求,且该费用已包含在本合同总价中。
四、费用及付款方式
1.经双方商定,甲方同意支付乙方本工程设计费万元整。设计费已包含乙方为履行本合同所必需的一切费用、支出和报酬,包括进行设计的支出和报酬,指派工作人员的交通、差旅、食宿费用,以及为本项目提供咨询、配合、协助义务所需的费用等等。
2.经双方商定,甲方同意按以下方式付款:
乙方提供第一批施工图并通过审查后一周内,甲方支付给乙方元整。
全部施工图提供并通过审查后一周内,甲方支付给乙方元整。
余款在工程竣工验收完工后一周内,甲方一次结清合同余款。
在甲方每次付款前,乙方应向甲方提供相应金额的可计入项目开发成本的税务发票,否则甲方有权拒绝支付款项且不需承担逾期付款的违约责任,直至乙方提供前述发票。
3.甲方要求乙方提交成果份数超过本合同规定份数部分,甲方应另行支付工本费。
五、双方职责
(一)甲方职责
1.合同签订后三天内,负责向乙方提供设计工作所需的有关资料(含接入系统资料、地形图、房屋建筑结构图及上级有关部门的批准文件等),并配合乙方到现场勘测了解情况。
2.负责如期支付给乙方设计费。
3.甲方拥有乙方提供的所有设计成果、设计资料和文件的知识产权和相关财产权
利。但甲方应维护和尊重乙方的设计成果,在未征求乙方同意的情况下,不得修改设计成果或将设计成果提供给第三方使用。
4.甲方有权为营销需要而使用乙方的名称和标志,包括但不限于通过报纸、杂志、广告以及网络媒体等。同时,甲方有权公开的对乙方的设计成果进行介绍和评论;乙方确认,此种形式的介绍和评论不构成侵权。
(二)乙方职责
1.严格遵守设计规范和质量标准,保质按期完成设计工作,并对整个项目工程设计的适用性、正确性、完整性、经济合理性全面负责。设计合理使用年限为年。甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,乙方应全力配合,且不收取赶工费。
2.乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
3.在施工期内,及时派遣乙方员进驻现场,配合施工,负责技术交底和施工过程中的设计修改工作。乙方应积极配合现场施工的需要,遇到重要问题,乙方应在接到甲方通知后4小时内委派相关人员到指定地点处理解决施工中的技术问题,并当天即时办理洽商、纪要或临时设计变更文件,并在此后48小时之内补交正式文件;否则乙方应承担相应损失,每发生一次,乙方同意甲方从设计费中直接扣除5000元作为违约金;确有需要延长处理时间的疑难问题,与甲方商定后及时处理。
4.参加甲方组织的技术会议和工程验收工作。
5.乙方出具的所有变更、洽商等文件必须事先取得甲方的书面确认,未经甲方书面确认,乙方不得受理或确认施工单位及甲方的商业合作伙伴提出的任何变更请求。
6、乙方应向甲方提供项目设计组组成人员架构及人员名单。该人员名单作为合同附件。乙方必须确保所列乙方员在本合同执行期间有足够的时间和精力投入本项目设计。同时,乙方须明确一名项目负责人进行双方所有事项的沟通和协调工作,该人员必须贯穿项目始终,乙方的`主要乙方员未经甲方同意不得变更,甲方同时有权要求调换其认为不能达到服务要求的人员,乙方应当及时调换。
7.乙方同意执行甲方提供的限额设计要求,具体详见合同附件设计任务书。乙方的设计成果超过限额设计要求的5%,甲方将委托咨询机构对设计图纸进行评审,经过评审,如果此情况属于正常,甲方认可乙方的设计成果,咨询费用由甲方承担;否则,乙方应按照评审意见进行免费修改,并承担咨询费用,该费用将直接从设计费用中扣除,由此引起的设计成果交付时间的延迟按照本合同有关条款规定执行。
六、设计变更程序
1.若发现设计图纸及文件有错、漏、缺等问题时,由乙方设代组及时发出修改通知单,并加盖设代组公章后生效。
2.甲方要求变更或修改设计图纸时,应事先向乙方提出书面意见,由乙方研究后向甲方做出书面答复。
七、违约责任
1.由于甲方原因造成设计的重大返工或重新设计,甲方应另增加设计费,同时提
供设计成果时间另行商定。双方在此明确:合同总价中已包含一般性的设计修改费用,除非项目发生方案颠覆性的变化修改(颠覆性变化的界定指整个方案的重新调整或某个子项的重大调整所引起的初设或施工图设计的重大变更,原则上修改内容应达到原定设计内容的30%),原则上不再增加设计费用。
2.由于乙方提供图纸资料遗漏或错误而引起的返工,每发生一次,乙方同意免收直接受损失部分的设计费并由甲方从设计费中直接扣除该行为造成的工程成本增加额的10%作为违约金,并由乙方继续完善设计。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的100%。
3.若乙方未能及时履行本合同项下的相关合同义务或履行义务不符合合同约定的,则甲方有权暂时不支付当期的设计费,直至乙方履行合同义务符合约定为止。若迟延履行合同义务或履行义务不符合合同约定未予改正达10天,甲方有权解除合同,乙方应按本合同总价的30%向甲方支付违约金。
4、由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之五,延误超过20天,甲方有权终止合同并停付设计费,乙方还向甲方应支付甲方损失金额的30%作为违约金;如造成甲方其他经济损失的,乙方还应予以充分足额赔偿。
5、合同生效后,乙方原因导致合同终止或被解除的,乙方应向甲方双倍返还预付款,并依法承担违约责任。
6、乙方不得将本合同项下的任何部分业务以任何形式转包、分包给第三人,否则甲方有权解除本合同,乙方应当返还甲方全部已付款,并双倍返还预付款,造成甲方其他损失的,乙方仍应足额赔偿。
八、知识产权
1.乙方因为履行本合同而获得的甲方的项目资料,包括但不限于甲方提供的技术资料、图纸以及乙方依据本合同所完成的全部设计成果和资料,均属于甲方的商业机密,乙方不得随意复制,不得向与乙方无关人员或第三方展示、传阅。乙方违反此保密条款给甲方造成损失的,乙方应当向甲方支付人民币5万元的违约金。若该违约金不足以弥补甲方因此而蒙受的损失,则甲方有权向乙方追偿。
2.乙方应确保其提供给甲方的设计成果及相关资料不存在任何的知识产权(包括但不限于著作权、专利权)纠纷和争议。否则,乙方应当赔偿甲方因此而蒙受的全部损失。乙方除依法保留备份存档外,不得再留存任何副本。未经甲方许可,乙方不得将该设计成果应用于其他项目,否则乙方应当向甲方赔偿5万元的违约金。若该违约金不足以弥补甲方因此而蒙受的损失,则甲方有权向乙方追偿。
3.乙方对设计成果进行宣传及出版需征得甲方同意。本合同未尽事宜,双方本着实事求是精神协商解决。
九、其他
1.本合同未尽事宜,双方本着实事求是精神协商解决。
2.本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决;协商不成时,双方当事人可向项目所在地人民法院提出诉讼。因起诉所支出的诉讼费和律师费由败诉方承担。
3、本项目设计任务书、双方认可的来往电报、传真、会议纪要、以及就本合同未定事宜双方签订的补充协议等,均作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力,如相互之间出现矛盾,以在后签订的合同或文件为准。
4、本合同自双方签字之日起生效,待双方已尽本合同全部责任后自动失效。
5.本合同一式陆份,双方各持叁份,具有同等法律效力。
甲方:
负责人:
联系人:
通讯地址:
邮政编码:
电话号码:
开户银行:
帐号:
乙方:
负责人:
联系人:
通讯地址:
邮政编码:
电话号码:
开户银行:
帐号:
设计合同5
正文:
设计协议
设计协议
甲方:_______________
乙方:_______________
双方本着诚信为本,互惠互利,公平交易的原则,就甲方委托乙方设计服务事宜达成如下协议:
一、服务内容
项目:_____________________;
内容、规格、要求:_________;
费用:_____________________;
备注:_____________________;
合同总费用:为人民币_________元整(_________元),由甲方付给乙方。依照企业或产品品牌¥_________元,_________提供版权转移_________电子文件。
二、甲乙双方责任
甲方需提供明确的工作要求,同时及时向乙方提供相关的资料及咨询等;甲方需及时对乙方提出的'设计方案进行反馈;甲方须按合同规定向乙方支付有关费用。
乙方需通过电子文件向甲方提供详细设计方案,供甲方指定人员审定;乙方需严格按甲方要求,以专业水准进行合同规定之工作;乙方需遵守甲方商业(资料)机密。
乙方需向甲方提供至少五款的不同设计方案,供甲方确认,并在双方沟通基础上进行修改至完善;若因乙方水准或设计思路偏差所致,乙方提交设计稿无法为甲方所认可,乙方需再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计方案,在经乙方与甲方决策人积极沟通都不被甲方认可的情况下,甲方有权要求终止合同。甲,乙双方诚信为本,协作完成上述工作内容时间要求为:______年_____月_____日前。
三、付款方式
自甲乙双方签订合同之日,甲方向乙方预付合同总金额的50%作为订金。
本合同完成之时,甲方向乙方一次性付清合同余款计_________元。
四、其它事项
甲乙双方均不得无故终止协议,否则违约方需承担对方的经济损失。
甲方向乙方付清合同全款后,乙方向甲方提供作品的电子文件和版权转移。甲方采用乙方作品的前提条件是甲方已向乙方付清该作品全部费用,或经乙方同意。
本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。合同书自签订之日起即告生效。
本合同传真件有效,一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_______________
法定代表人(签字):_________
_________年________月______日
签订地点:___________________
乙方(盖章):_______________
法定代表人(签字):_________
_________年________月______日
签订地点:___________________
设计协议
设计协议
设计合同6
发 包 单 位(发包人):
设 计 单 位(设计人):
合同协议书
根据 要求以及《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,签订本协议,共同执行。
第一条 本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》;
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章;
1.3供热管网建设工程批准文件及相关条规。
第二条 设计依据
2.1发包人与设计人签订的协议书;
2.2发包人协调有关部门提交的基础资料;
2.3设计人采用的主要技术标准是:
1)城镇供热管网设计规范CJJ34-20xx;
2)民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50736-20xx;
3)城镇直埋供热管道工程技术规程 CJJ/T81-98;
4)其他与城市管网要求有关的文件及制度等相关文件。
第三条 本合同项目规模、阶段、投资及设计内容
项目规模: 供热管网改造设计
阶 段:施工图设计及参与工程建设勘察和各阶段验收
内 容:1、施工图纸 2、工程预算书(详细)
3、设计图纸与预算书电子版各一套
第四条 发包人向设计人提交的有关资料
合同生效后,发包人协调有关部门向设计人提供基础资料一份。
第五条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
5.1施工图纸分别提供捌套;
5.2提交地点:阿克苏市;
5.3设计文件交付时间:设计人于合同签订算起10日内提交施工图纸。
第六条 合同价格
双方商定,本合同价格人民币(大写): (¥ 元)。
第七条 支付方式
7.1 合同生效后十日内,发包人向设计人支付合同价格的50%。人民币(大写):整(¥ 元);
7.2 发包人在收到设计人设计的所有施工蓝图并经审图中心或有关部门审核确认后十日内,向设计人支付合同价格的30%。人民币(大写): (¥元);
7.3 工程竣工验收无设计及施工问题十日内,发包人向设计人支付合同价格的20%。人民币(大写): (¥ 元);
7.4 双方委托银行代付代收有关费用。
第八条 双方责任
8.1发包人责任
8.1.1发包人按本合同第四条规定的内容,协调相关部门在规定的时间内向设计人提交基础资料。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限5天以内,设计人按本合同第五条规定的交付设计文件时间顺延;
8.1.2发包人变更设计规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
8.1.3发包人按合同规定付款;
8.1.4设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决;
8.2设计人责任
8.2.1设计人应按国家热力管线及设计相关规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第五条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责;
8.2.2设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,受损失部分所产生的一切返工费由设计人负责;
8.2.3由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二;
8.2.4合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应承担
由此给发包人造成的一切损失;
8.2.5设计人交付设计文件后,应按规定参加有关上级的.设计审查,并根据审查结论负责做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件并负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加分部分项检查验收及竣工验收;
8.2.6设计人须派人来现场实地考察,考察结果与发包人提供的资料一同作为设计依据。如工程开工后,现场施工中图纸有表述不清或有疑问,需设计院在现场确定相关事宜时,设计院不得以任何理由拒绝。
第九条 保密义务
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十条 合同争议的解决
因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,发包人与设计人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向发包人所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 合同生效及其他
11.1设计人为本合同项目的服务至施工安装结束并验收合格为。
设计合同7
发包人:
设计人:
发包人委托设计人承担售楼中心室内外装修工程设计,工程地点为_______ ,经双方协商一致,签定本合同,共同执行。
第一条:设计依据
1.1 发包人提交的基础材料:与本合同设计内容相关的设计要求、工程资料及相关图纸的打印文件或电子文件(如:建筑平、立、剖面图及其他图纸、图片、文字资料等)。
1.2 设计人需达到的主要设计要求:依据国家相关规范、标准,达到甲方设计要求及完成合同所约定的设计内容。
第二条:设计范围及设计内容(根据行业特点填写)
2.1 设计范围及图纸内容: 售楼中心一层室内装修工程设计,室外外观装修工程设计。图纸内容:售楼中心建筑立面设计效果图,彩色立面图建筑外观设计的立面材料及尺寸图和剖面尺寸图、尺寸分割图,建筑立面所需安装识别系统的位置尺寸图(外观设计不含结构及荷载测算等专业设计)。售楼中心室内相应重点部位的装修效果图、装饰施工图装饰强电图纸、给排水点位布置图;专业图纸部分,由甲方指定的本专业施工单位及相关设计单位深化,以确保准确性。工程材料选择:设计人并提供相应的材料样板(样块)、色标。
2.2 涉及到与上述设计范围及图纸内容相关的土建基础、结构项目、机电设备、消防、音响、弱电系统项目等专业设计不在本合同约定的设计范围及图纸内容之内。与装修内容相关的其他艺术类项目、室外亮化项目不在本合同约定的设计范围及图纸内容之内,设计人仅提供相应的意见与建议。
第三条:发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
合同签定后_______日内,发包人向设计人提交有关资料、文件。
第四条:设计人向发包人交付的设计文件、份数及时间
4.1 签定合同后在设计人收到发包人提交的相关资料、文件及发包人支付设计人第一笔设计费后_______个工作日内,乙方交付设计内容中的室内平面图方案(二份)。
4.2 室内平面图设计方案经发包人签字认可后_______个工作日内,乙方交付设计内容中室内、室外部分的相关主要部位的效果图(A3图纸成册2份)。
4.3 效果图经发包人签字认可及发包人支付设计人第二笔设计费后_______个工作日内,乙方交付设计内容中的全部施工图纸(四份),施工图纸为A3图幅。
4.4 有效设计时间共计 _______个工作日。设计时间以签定合同后在设计人收到发包人提交的相关资料、文件及发包人支付设计人第一笔设计费日起计算。
4.5 设计范围内的设计工作结束后,设计人向发包人提供合同约定设计内容的电子文件。
4.6 设计人应根据发包人意见在发包人不改变设计内容主体的前提下对方案图及效果图进行不超过2次的修改调整,以达到发包人的设计要求,同时设计人提交最终设计图纸的时间相应顺延。
第五条:费用约定及计算方式
5.1 双方商定,本合同约定设计项目的设计费(即合同价款)为固定价款(_______人民币) (小写:_______ )。
5.2如甲方要求乙方配合材料等的定货采购时,沈阳市以外的地点由甲方承担乙方人员的往返交通住宿费用。
第六条:支付方式
发包人分五次向设计人支付设计价款,付款方式及时间如下:
6.1 第一次:本合同签定后三日内,发包人支付设计人设计费40%(人民币)_______作为预付款(定金)。
6.2 第二次:平面方案及效果图方案经发包人确定后二日内,发包人支付设计费40%(人民币_______) (小写:_______ )。
6.3 第三次:乙方提交的'施工图纸经发包人确定后二日内,发包人向设计人支付设计费15%(人民币_______) (小写:_______ )。同时设计人向发包人提供设计内容的电子文件。
6.4 第四次:设计工程竣工后十日内,发包人向设计人支付设计费的5%,即(人民币_______) (小写:_______ )。
6.5 发包人在每次支付款项时,应由设计人提供等额发票,税金由设计人承担。
第七条 合同生效及其他
7.1 设计人提供的设计施工图纸应由发包人进行确认并由发包人负责进行相关职能部门的报批事宜;本工程开始施工即视为发包人已全部接受并认可设计人的设计图纸并已完成相关职能部门的报批,由此发生的一切问题与设计人无关。
7.2 设计人向发包人及施工单位在施工前进行设计技术交底一次;在施工过程中进行不超过三次现场技术指导。在工程施工过程中,设计人在完善设计效果的前提下发生的局部或细节改动,并不视为变更原设计方案。
7.3 发包人委托设计人承担本合同约定内容以外的设计工作及其他服务,双方另行签订协议并支付费用(设计工作的费用按本协议第五条的约定执行,其他服务可一事一议)。
7.4 由于发包人原因变更本合同设计范围内的设计主体内容时,应以书面形式及时通知设计人。对设计人已完成的设计成果所发生的设计费用予以承认并支付;变更后继续进行设计所需的费用双方协商,签定补充协议。设计时间相应顺延。
7.5 由于发包人原因暂停或终止设计工作时,应以书面形式及时通知设计人。已支付给设计人的设计费用设计人不予返还,发包人还应对设计人已完成的设计成果所发生的设计费用予以承认并支付相应的设计费用。
7.6 发包人未能按合同约定支付合同价款,造成的设计时间延误,设计时间相应顺延,每延误一天应承担合同价款的千分之一违约金。
7.7 由于设计人的原因延误按本合同第四条规定的设计资料文件交付时间,每延误一天应承担合同价款的千分之一违约金元整。
7.6 设计人享有设计著作权,经发包人准许的情况下对竣工工程进行拍摄相片留存及发表。
7.7 由于不可抗力因素致使本合同无法履行时,双方应及时协商解决。
7.8 本合同双方签字盖章即生效。一式陆份,发包人肆份,设计人贰份。未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与合同具有同等的法律效力。
发包人名称:
法定代表人:
设计人名称: ______________法定代表人:
项目负责人:______________ 地址:
_______年_______月_______日:
设计合同8
委托单位:______________(以下简称 甲方)
承担单位:______________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》、原电力工业部《关于提高电力工程管理水平、落实工程合同制的若干意见》和《河南电网基本建设管理办法》(试行)等有关规定,甲方委托乙方承担_________________10kV输电线路工程施工图_设计工作,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:____________________10kV输电线路工程
2.工程地点:_________________
3.设计项目内容:10kV输电线路工程施工图设计
二、设计项目依据:
1.国家有关政策、法令、法规及行业现行有关设计标准、设计规范;
2.甲方与_______________供电公司签订的供电方案协议;
3.甲方提供的设计要求及相关资料。
三、设计进度:
合同签订及提供完整的资料后二十个工作日内完成电力施工图设计。
四、设计文件份数:
乙方提供经供电局审核合格的施工设计图纸:1份(套),并提供电子版图纸。
五、甲方责任:
1.甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准、规定进行设计工作的权利,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求;
2.甲方应在签署合同同时向乙方提供开展设计工作所需的基本资料,并对提供资料的可靠性负责,如果甲方推迟提供或提供的资料不满足设计要求,乙方则相应推迟设计进度;
3.维护乙方设计文件成果,不得擅自修改,不得转让给第三方重复使用;
4.按合同规定如期支付设计费;
六、乙方责任:
1.按照本合同约定内容,根据国家和行业相关规范标准,力求科学经济,合理节约的原则,开展设计工作并对设计质量负责;
2.按合同如期交付设计文件,参加甲方主持有关工程设计协调配合会议;
3.对由甲方提供的基础资料,未经甲方同意不得向任何第三方提供;
4.应配合施工,进行设计技术交底,负责设计变更。
5.设计文件确保通过当地供电公司客户服务中心审查合格。6.提供设计企业资质证明文件。
七、设计收费及支付办法:
1.设计收费按国家发展计划委员会、建设部制定的《工程勘察设计收费管理10kV供配电工程设计合同
规定》收取,优惠后的设计费经双方商定后为工程总造价的'2.698%,工程总造价为_____________万元(依据项目初步设计批复的工程概算书),得出合同总价为_____________元。
2.自本合同签订后5日内甲方应预付合同额的30%作为定金,设计文件通过当地供电公司客户服务中心审查合格后支付设计费总额的50%,工程竣工通过供电局验收正式送电以后支付剩余的20%.每次付款前乙方需提供合同约定的相关资料。
3.乙方需在甲方每次支付费用前提供发票及相关材料。
八、违约责任:
1.除不可抗力因素外,甲方违约合同无权要求乙方返还定金;乙方违约合同则双倍赔偿定金。
2.参照《建设工程勘察设计管理条例》有关违约条款,违约方应承担的相应经济责任。
九、解决争议的方法:
当甲乙双方因合同发生争议时,双方应通过友好协商解决。协商不成时,可向合同履行地有管辖权的法院提起诉讼。
十、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。与之签订的有关补充协议与本合同具有同等法律效力。
十一、合同有效期与份数:____________
本合同一式捌份,甲方陆份、乙方两份,经双方签字并加盖公章之日起生效,交付设计文件、双方结算费用后自动终止。
十二、合同签署:____________
甲方(公章):_________乙方(公章):__________
法人代表(委托代理人):________法人代表(委托代理人):_________
电话:___________电话:___________
开户行名称:______________
账号:______________
日期:_______
设计合同9
发包人(全称):____________
承包人(全称):____________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:_______________
工程地点:______________
工程内容:施工蓝图内土建工程部分。
资金来源:自筹。
二、工程承包范围
承包范围:施工蓝图内的土建工程部分。装饰装修工程、水电安装工程作为甩项工程。
三、合同工期:
开工日期:_______年_____月______日竣工日期:_______年_____月______日合同工期总日历天数_______天。
四、质量标准
工程质量标准:达到国家现行验收规范的合格标准。
五、合同价款
金额(大写):_________________元(人民币)¥:_______________
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书双方有关工程的`洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:_________年_______月
合同订立地点:_____________接待中心。
本合同双方约定经甲、乙双方代表签字、盖章后生效。
发包人:___________(公章)承包人:_____________(公章)
住所:____________住所:_____________
法定代表人:_________法定代表人:___________
委托代理人:______________委托代理人:____________
电话:____________________电话:_____________
传真:________________传真:_______________
账号:________________账号:_____________
邮政编码:___________邮政编码:____________
________年____月____日________年____月____日
设计合同10
甲方(委托方):__________ 乙方(执行方):__________
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,结合甲方委托乙方设计项目的具体情况,为确保本设计项目顺利完成,经甲乙双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
一、设计内容及方案数
1 、提供LOGO图形设计,中英文标准字设计。
2 、提供_____个设计方案,直至满意为止。
二、设计周期
1 、乙方应在_____个工作日完成设计初稿(双方另行约定的除外)。在_____个工作日完成稿件修改,若甲方校稿时间超过5个工作日或因甲方反复提出修改意见(但乙方设计质量明显不好或不能达到合同要求目的除外)导致乙方工作不能按时完成时,可延期交付时间,延期时间由双方协商确定。
2 、如果是乙方单方的原因导致不能如期交付初稿,每日的违约金以________计算,从设计费用里面直接扣除。
三、设计费用
LOGO设计费用为:__________人民币¥_______元整(大写:________________)。
四、付款方式
1 、设计费分_____ 次付清。
2 、本合同签订后,甲方即向乙方支付合同总费用的______%,即人民币¥_______元整(大写:_______________)。
3 、LOGO设计完成,甲方应在两天内支付合同余款______%,即人民币¥_______元整(大写:_______________)。乙方及时交付电子版源文件。
五、关于版权
1 、我们对版权的理解和定义是以《 中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》及《中华人民共和国商标法实施条例》为依据。
2 、最终设计稿的一切版权(包括图案与名称)归甲方所有。乙方在为甲方设计过程中所设计的非最终设计稿(例如初稿),的稿件及其设计理念的版权,归乙方所有。
3、乙方在交付作品后不得以任何方式进行出售或挪用等,如私自挪用或二次出售,则一切后果由乙方承担。
六、关于稿件的修订
1 、乙方且无条件的对稿件进行修改,直至让甲方满意为止。
2 、修改的周期视修改的复杂程度及客户要求的.变化而定,最多不超过_______个工作日。
3 、甲方收到稿件后,如果在 _____ _____日内没有回应及再次作出修改的请求,表明甲方已经确认了设计稿为最终样式,设计项目将最终完成。
七、关于最终稿的提供
1 、LOGO设计方案经甲方确定后,乙方向甲方提供以下四种格式的电子稿文件:___________________文件各一份。
2 、乙方提供的稿件都是通过且只通过互联网提供,乙方会向甲方提供最终稿的电子稿件。
3 、乙方收到甲方______%的合同余款后,LOGO的知识产权与使用权自动转移甲方(反之,知识产权与使用权仍归乙方所有)。
八、双方的权利与义务
8.1甲方的权利、义务:
甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合企业文化内涵; 甲方有权对乙方所设计的作品提出合理的修改意见,乙方按甲方合理意见进行修改; 甲方有义务按照合同约定支付设计费用; 甲方有义务提供与本设计项目有关的企业资料或其它资料给乙方。
8.2乙方的权利、义务:
乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 乙方有义务按照合同的要求进行作品设计; 乙方有义务按照合同约定按时交付设计作品; 乙方有义务根据合同约定以及实际急缓情况合理安排设计。
九、LOGO的注册问题
1 、LOGO确定后,乙方在相应的时间内对LOGO进行注册(一般为两个月,特殊情况除外),在规定时间内,若LOGO无法注册,乙方无条件对LOGO进行从新设计,直至注册通过为止。
2、 合同规定的费用,为LOGO设计费,不包括LOGO注册费用,甲方可以自行注册,也可以委托乙方进行注册。
十、合同生效
1.因商标设计是乙方智力成果整体的体现,其工作特点并没有明显的阶段性,乙方在开始着手策划时就已经在全面的履行合同,鉴于此,甲方如提前终止合同,仍须承担向乙方支付全部合同款的义务(甲乙双方一致同意终止的除外);
2.乙方如违约提前终止合同,所收取的费用应全部退还甲方;
3.甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应当友好协商解决,协商不成的,甲乙双方任何一方均可向仲裁委员会提请仲裁解决。
4、本合同需由甲乙双方签字盖章,以双方最后签字日期为生效日。
5、本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。
备注:
LOGO即为标志或商标,叫法不一而已。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________
甲方代表签名:__________ 乙方代表签名:__________
甲方电话:__________ 乙方电话:__________
支付账号(面交可不填写):__________ 收款账号(面交可不填写):__________
日期:_________年____月____日 日期:_________年____月____日
设计合同11
甲方(存货人):_______________制品有限公司法定代表人:___________电话:___________地址:_______________
乙方(仓储人):____________有限公司法定代表人:________电话:____________地址:______________
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定,在平等、自愿的基础上,经友好充分协商,就花画工艺品仓储仓储保管相关事宜,达成如下协议,以兹遵守;
一、仓储货物基本情况名称:
花画工艺品;类型:花泥画、十字绣工艺品;数量:_______张花泥画、_______幅十字绣;
二、货物验收方法
1.存货方应当向保管方提供必要的货物验收资料,如未提供必要的货物验收资料或提供的资料不齐全、不及时,所造成的验收差错及贻误索赔期或者发生货物品种、数量、质量不符合合同规定时,保管方不承担赔偿责任。
2.保管方应按照合同规定的包装外观、货物品种、数量和质量,对入库物进行验收,如果发现入库货物与合同规定不符,应及时通知存货方。保管方未按规定的项目、方法和期限验收或验收不准确而造成的实际经济损失,由保管方负责。
三、货物保管条件和保管要求
1.保管方应当保持仓库的干燥、无漏水、渗水的情况。
2.不能将本货物与易腐蚀性和产生化学方应的物品堆放在一起,否则造成物品腐蚀的由保管方承担违约责任。
四、货物入库、出库手续、时间、地点、运输方式
1.保管物在交付保管时,保管人应当验收,确认有无损坏,并当面记录。存货人在提取保管物品时,应该当面检查,是否符合原样。
2.货物出库是由存货人负责办理托运手续。
3.入库时间:________年____月_______日。
4.出库时间:________年____月______日。
5.仓储地点:北京市东城区三里屯_______号。
五、计费标准和结算方式
1.保管期限:_______年。
2.计费标准:________元/月,共计__________元,大写(__________元)整。
3.结算方式:分期付款,合同签订日首付60%,合同到期日付剩余40%。
六、违约责任
1.保管方(乙方)的责任
(1)在货物保管期间,未按合同规定的储存条件和保管要求保管货物,造成货物损坏的,应承担赔偿责任。
(2)对于货物未按国家和合同规定的要求操作、储存,造成毁损的,应承担赔偿责
(3)由于保管方(乙方)的责任,造成退仓不能入库时,应按合同规定赔偿存货方(甲方)运费和支付违约金_______元。
2.存货方(甲方)的责任
(1)由于存货方(甲方)的责任造成退仓不能入库时,存货方(甲方)应偿付相当于,相应保管费10%的违约金。超议定储存量储存的,存货方(甲方)除交纳保管费外,还应向保管方(乙方)偿付违约金_______元,或按双方协议办。
(2)货物临近失效期或有异状的,在保管方(乙方)通知后不及时处理,造成的损失由存货方(甲方)承担。
(3)未按国家或合同规定的`标准和要求对储存货物进行必要的包装,造成货物损坏,由存货方(甲方)负责。
(4)存货方(甲方)已通知出库或合同期已到,由于存货方(甲方)(含用户)的原,因致使货物不能如期出库,存货方(甲方)除按合同的规定交付保管费外,并应偿付违约金______元。由于出库凭证或调拨凭证上的差错所造成的损失,由存货方(甲方)负责。
(5)按合同规定由保管方(乙方)代运的货物,存货方(甲方)未按合同规定及时提供包装材料或未按规定期限变更货物的运输方式、到站、接货人,应承担延期的责任和增加的有关费用。
七、保管期限
从_________年_____月_____日至______年_____月____日止。
八、合同的解除与终止
双方协商一致的,可以终止合同的履行。一方根本性违约的,另一方有权解除合同,但应当及时书面通知到对方。
九、合同的解除与终止
双方协商一致的,可以终止合同的履行。一方根本性违约的,另一方有权解除合同,但应当及时书面通知到对方。
十、不可抗力
因火灾、战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的,双方终止合同的履行,各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后,双方需要继续履行合同的,由双方另行协商;
因不可抗力终止合同履行的一方,应当于事件发生后15天日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的,过错方应当承担赔偿责任。
十一、争议解决
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,向甲方所在地人民法院起诉。
十二、商业秘密
乙方在签订和履行本合同中知悉的甲方的全部信息(包括技术信息和经营信息等)均为甲方的商业秘密;无论何种原因终止、解除本合同的,乙方同意对在签订和履行本合同中知悉的甲方的商,业秘密承担保密义务。非经甲方书面同意或为履行本合同义务之需要,乙方不得使用、披露甲方的商业秘密;乙方违反上述约定的,应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。
十三、补充条款
本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国民法典》和《仓储保管合同实施细则》执行。
十四、明示条款
甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读,完全理解每一条款的真实意思表示,愿意签订并遵守本合同的全部约定。
十五、合同有效期限
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,每份均具有同等法律效力,自双方当事人签署之日生效。
甲方(盖章)_____________有限公司;乙方(盖章)____________
授权代理人(签字):______________授权代理人(签字):___________
身份证号:___________________身份证号:________________
签订地点:_____________________ 签订地点:___________________
签订日期:______年_____月____日签订日期;______年_____月____日
设计合同12
委托单位:(甲方)
设计单位:(乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》的有关规定,就委托乙方进行" [暂名]之建筑设计、景观设计及灯光设计"一事,在平等互利、协商一致的原则下签订本合同,以资共同遵守。
第一条设计内容
1、基地与周围环境的勘查。
2、建筑平面设计。
3、建筑立面设计。
4、能够全面反映建筑外观的细部设计、材料搭配及外装饰材料的局部设计大样图。
5、庭院植栽系统、户外家具和景观范围内的地面铺装、水景、小品等的规划设计。
6、建筑外观泛光及园林景观灯光设计(含灯具的搭配和选择)。
第二条设计阶段
中期汇报时,乙方应提前三日通知甲方。
1、根据设计合同,[暂名]按下列工作进度向甲方提交设计文件数据:
1.1合同生效日开始,且甲方提交具体设计任务书后,四周内完成建筑方案图设计。
1.2经甲乙双方确定,进入建筑详细平立面设计阶段后,六周内提交各层平面及各向立面图。
1.3经甲乙双方确定,进入建筑细部详图、材质的搭配设计阶段,六周内提交设计图。
1.4合同生效之日起,四周内完成景观方案设计图。
1.5经甲乙双方确定,进入环境景观细部图设计阶段后,六周内提交设计图。 1.6经甲乙双方确定,进入灯光计划图面设计阶段后,四周内提交设计图。
第三条设计深度及要求
满足甲方对下列各项设计的要求:
(1)总图设计:
a、设计说明;
b、总平面图、立面图及详图(总体布局、环境设计);
c、外部公共设施、小品等平面图及详图;
d、绿化平面图、绿化种植图及与其相关的地表建筑、构筑物的外观建筑饰面详图、种植表;
e、景观照明平面图;
f、建筑立面、景观、露台等与外观表现相关节点详图;
g、景观道路及硬质地面铺装细部设计图。
h、水池、喷泉、特殊小品等相关专业设计。
(2)建筑平面设计:
a、各户型各层平面设计。
b、会所各层平面设计。
(3)建筑外立面设计:
a、设计说明及材料做法;
b、各外立面的立面图和剖面图;
c、外部节点详图(外墙干挂石材、造型柱、檐口、雨篷等凸凹关系及材质处理)。
(4)景观水池绘制水深、出水口等与景观效果有关的图纸:
(5)外观灯光设计a、设计说明;
b、建筑外观灯光设计效果图;
c、建筑外观灯光设计详图
第四条双方的责任
1、甲方责任
1.1按乙方提出的要求,提供设计所必须的原始数据及有关技术文件(勘测图、红线图....等电子文件)。
1.2向乙方提交预定的设计要求---例如外观风格,外装材质的档次,或者其它需求。
1.3甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的`数据错误,或所提数据作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另外协商签订补充合同(或另订合同) 、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
1.4在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的订金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
1.5甲方负责为乙方设计提供帮助并按合同规定支付乙方设计费用。
2、乙方责任
2.1乙方给甲方提交的设计材料必须真实有效。乙方必须安排合同约定的设计人员来履行设计任务,如不经甲方同意,乙方更换合同约定的设计人员或减少合同约定的人员数量,甲方有权不予支付设计费用,同时乙方应承担给甲方造成的直接和间接的一切损失。主设计师:张文明、梁宇元。
2.2乙方必须按约定的时间组织服务于本项目的全部设计人员集中为本项目设计。如特殊情况乙方调整人员,必须征得甲方同意,否则视为违约。
2.3乙方不能按合同约定提供相应各阶段设计文件,应视为违约,违约责任为每拖期一天,向甲方支付合同全额2‰的违约金。
2.4乙方配合甲方进行建筑外立面装饰、门窗及玻璃幕等施工单位的招标建材咨询。
2.5甲、乙双方应保护双方的知识产权,不得向第三者泄露、转让与本合同相关的设计图纸和技术资料。
2.6乙方应在甲方方案报批过程中无偿配合甲方进行方案汇报及讲解,并且与当地规划局针对方案规划内容,进行必要的协调沟通。
第五条设计配合
1、方式:
有关规划、设计部份由乙方于台湾作业完成(含尺寸、面积),甲方委托的设计院配合做施工图面尺寸详细的发展,乙方并与甲方及设计院针对结构、水电供暖细部平面作研讨修正。
2、次数:
为配合甲方图面和工程进度,乙方需至现场讨论时,至大连市出差之工作人员食、宿、交通费等相关费用由乙方支付﹔讨论次数保证以下八次:
2.1建筑立面及景观方案效果提出与讨论。(两次)
2.2平面、立面与甲方讨论,并与设计院沟通讨论、灯光方案效果讨论。(两次)
2.3外观的细部、现场收头指导。(两次)
2.4庭院景观施工现场指导和绿化种植讨论和调整。(两次)
上列八次之外,若应甲方之要求,乙方派员到大连工作之食、宿、交通费用[台湾往返大连之机票及当地出入之车费]由甲方负担。
第六条合同价格及付款方式
1、合同价款:建筑设计、景观设计及灯光设计合计为元/m2,合同总价款暂定人民币万元整。
2、付款按照下列方式进行:
2.1本合同签字后三日内支付订金,为设计总价款之百分之十。
2.2方案设计效果经甲方认同定案后,支付设计总价款百分之二十。
2.3建筑平面与立面的设计图完成后,支付设计总价款之百分之二十。
2.4建筑外观与庭园灯光设计效果,经甲方认同定案后,支付设计总价款之百分之十。
2.5建筑平立面细部图样及材质的搭配设计完成后,支付设计总价款之百分之二十。
2.6庭园景观设计及灯光设计细部图样(含园林植栽与户外家具之选择或设计)完成后,支付设计总价款之百分之十。
2.7材料的确认及现场指导,待工程完工后支付设计总价款之百分之十。
第七条其它
1、甲、乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商的方法解决。
2、本合同未尽事宜双方可签定补充协议,补充协议作为本合同附件,与合同具有同等效力。
3、合同生效日期以订金款项到位日期起算。
4、本合同壹式五份,甲方三份,乙方两份。
法定代表人:(签字)
房屋开发有限公司:
委托代理人:(签字)
住所:
邮政编码:
电话:
传真:
开户银行:
银行帐号:
法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)
住所:
邮政编码:
电话:
传真:
开户银行:
银行帐号:
设计合同13
委托方(以下简称甲方):_______________
代表人:_______________
设计方(以下简称乙方):_______________
设计证书等级:_______________
今甲方委托乙方进行_________________________装饰工程设计,以国家相关法律、法规为依据,并结合本工程具体情况,甲乙双方签订本协议,具体如下所示:
一、工程概况
1、项目名称:_______________
2、项目地址:_______________
3、设计范围:_______________
4、设计造价:_______________
5、设计质量:符合国家及工程所在地相关规范要求,并按照本合同所附要求内容实施。
二、设计周期
1、乙方提交深化设计方案周期:合同签署日后________工作日。
2、乙方提交施工图设计文本周期:甲方确认深化设计方案后_________工作日。
3、乙方提交阶段工作的局部设计调整、变更文件周期:乙方签收甲方设计调整、变更的书面要求后__________工作日。
三、双方职责
1、乙方提供的项目设计图纸,须甲方逐项确认。
2、乙方提交的设计图纸如不符合甲方设计要求,甲方有权要求乙方重新设计并提交图纸。
3、经甲、乙双方确认过的设计内容,如有施工工艺、工期及造价等方面异议的,需双方协商解决,并以书面确认签证为准。
4、乙方设计有变动之处须提前向甲方提请设计变更通知及情况说明,由甲方认可,提供相关设计变更图纸文件,经双方签字同意后,以更新的阶段设计文件或设计变更单形式实施。
5、由甲方提出非功能的设计变更要求,作为设计单位的乙方需满足变更要求,且不承担由此造成的效果损失及责任。
6、未经甲方认可,乙方不得擅自更改确认过的设计内容,因此而产生的损失及责任,均由乙方自行承担。
7、甲方变更委托设计项目、规模、条件或作较大修改,造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方付返工费。
8、乙方需向甲方及施工单位提供针对项目实施前的图纸技术交底,配合设备及材料选购,负责非标施工节点及制作部分的专业指导及监控。
四、甲方工作
1、甲方委派____________为该项目甲方代表,负责办理甲方事。
2、甲方负责向乙方提供项目设计任务书,进行设计要求交底,提供该项目相关图纸资料。
3、甲方所提出的设计要求应客观、合理,并遵循国家及地方的相关法律、法规。风险提示:设计费
合同当事人在确定设计费时,应遵循以下原则:
首先,设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的,应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范,而是发包人与设计人之间协商约。
其次,在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下,可以根据《工程设计收费标准》确定设计费,避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。
4、甲方应及时按合同支付合同价款予乙方,付款每逾期____日,甲方应支付设计费的_______%作为违约金给予乙方。
五、乙方工作
1、乙方委派___________为该项目乙方代表,负责办理乙方事务。
2、乙方必须完全了解甲方的设计意图,设计图纸需满足甲方的'设计要求,并符合国家及地方相关设计规范要求。
3、乙方对交付的设计文件出现的遗漏或错误负责及时修改和补充。
4、乙方提供的阶段过程图纸一式_______份,施工图纸一式_______份,超出部分图纸费,向甲方实报实销。
5、乙方制作的平面设计方案甲方不认可时,乙方应重新制作平面方案直至客户满意,由此所做工作不加收任何费用。风险提示:保密、知识产权
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权。不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,并给设计人以补偿。
另外,设计人也应当保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
六、保密条款
1、甲方应维护项目中属于乙方的设计知识产权,设计文件及资料仅限于合同约定的项目中使用,未经乙方同意,不得以任何形式转让、复制或给予他用。
2、甲方所需设计内容如为多重空间重复使用,须双方在合同中明确,甲方才可多次重复使用乙方所提供的设计图纸。
3、乙方也不得不经甲方允许披露上述文件。
七、付款方式风险提示:定金
定金兼有成约定金和解约定金的性质,如果当事人双方同意对定金额度进行修改,该数额不能超过总设计费的20%,超过20%的部分只能作为预付款,而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时,可按比例适用定金罚则。
在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的,应当按照未履行部分所占约定内容的比例,适用定金罚则。只不过在实践中,当事人往往没有注意到这一点,在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求,造成自己的权利未得到全面保护,如果您对这部分还有疑问,您也可以在签合同之前咨询专业的律师。
1、合同签署日:甲方付乙方定金_______________元。
2、乙方提交该项目深化设计方案文本之日,经甲方确认,支付尾款_______________元。
八、违约责任
1、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的设计费。已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付。超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
2、合同生效后,若任何一方要求提前解除合同,则视为违约,将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时,定金不予返还。风险提示:赔偿金的确定
由当事人协商确定赔偿金金额,实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定,或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。
如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法,应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例,值得注意的是,在约定的赔偿金不过分高于实际损失时,法律应当
首先尊重当事人双方的意思自治,承认双方约定的正当性。
若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失,基于公平原则,法律应予以必要干涉。因此,当事人在约定赔偿金时,应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失,慎重填写赔偿金金额。
3、由于乙方设计的原因,造成工程不能及时开工或者拖延工期,工期每延误一天,乙方应当向甲方支付相当于设计费_________%的赔偿金。
九、附则
1、本合同自双方签字后生效,合同义务履行完毕后失效。
2、本合同一式________份,双方各执________份,并交________份到工程所在地建设单位备案。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致签订的补充协议与本合同具体同等效力。
4、因履行本合同发生争议,双方协商不成的,均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。
甲方:_______________
地址:_______________
联系人:_______________
联系电话:_______________
合同签订地:_______________
合同履行地:_______________
签订时间:________年____月____日
乙方:_______________
地址:_______________
联系人:_______________
联系电话:_______________
合同签订地:_______________
合同履行地:_______________
签订时间:________年____月____日
设计合同14
工程名称:____________
工程地点:____________
合同编号:
(由设计人编填)
设计证书等级:____________
发包人:____________
设计人:____________
签订日期:__年______月______日
发包人委托设计人承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
1、 《》《》《》。
2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3、建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号分项目名称建设规模设计内容估算总投资(万元)收费标准估算设计费(万元)层数建筑面积(㎡)规划方案施工图
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
1、拟建道路红线图及1:1000电子地形图1签订合同后三日内
2、项目所在区域的总体规划、控制性详细规划及相关专项规划1签订合同后三日内
3、拟建道路处所需控制点坐标、规划标高1签订合同后三日内
4、本工程的岩土勘察报告和道路测量成果1签订合同后三日内
5、其他必要提供的资料和上级有关部门的批复文件1初步设计开始前
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
第五条本合同设计费估算人民币大写:
第一次付费(定金)设计费的20%合同签订后三日内支付
第二次付费设计费的40%设计人交付初步设计时支付
第三次付费设计费的30%施工图审查通过时支付
第四次付费设计费的10%工程施工完成80%工程量时
第六条双方责任
1、发包人责任:
1、发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
2、发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另签订合同),重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
3、发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
4、发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
5、发包人应保护设计人的投标书设计方案文件资料图纸数据计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
2、设计人责任:
1、设计人应按国家技术规范标准规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
2、设计人采用的主要技术标准是:
1、现行建筑设计规范
2、现行结构设计规范
3、国家相关设计规范
4、国家相关强制规范
3、设计合理使用年限为(按国家规范的年限)。
4、设计人按本合同第二条和第四条规定的内容,进度及份数向发包人交付资料及文件。
5、设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
6、设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任
1、在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
2、发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应按到期应付金额每日千分之二支付逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。
3、设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损部分的设计费。损失严重的根据损失的`程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定,最高不超过设计费的100%。
4、由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该阶段应收设计费的千分之二,最高不超过该阶段设计费的100%。
5、合同生效后,设计人员要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条其他
1、发包人要求设计人派专人驻留施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同,费用另行收取。
2、设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件分数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
3、本工程设计资料及文件中,建筑材料,建筑构配件和设备,应当注明其规格型号性能等技术指标,设计人不得指定生产厂,供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工订货时,所需要费用由发包人承担。
4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价,对外谈判,国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
5、发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
7、本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,可向自已一方工商注册登记地人民法院起诉。
8、本合同一式(肆)份,发包人(贰)份,设计人(贰)份。
9、本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
10、本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
11、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12、其它约定事项:
所有设计文件必须报相关部门审批通过后方可按图施工。
以下无正文
发包人名称:____________
设计人名称:____________
设计合同15
编 号:
日 期:
项目名称:建设单位:
委托人: (下称甲方)
受托人:(下称乙方)
甲方委托乙方承担项目室内装饰陈设设计、定制、采购、摆放工作,经双方协商一致签订本合同如下:
第一条 工程地点
第二条 工程项目
第三条 工程内容
饰品、饰画、地毯、窗帘、绿植 ,详见软装报价清单。
第四条 工作周期
1、采购及定制阶段:合同签订乙方收到甲方的预付款后,个工作日内完成所有采购及定制工作。
2、安装摆放阶段:采购及定制阶段完成后,乙方收到甲方现场所有硬装饰施工全部完成、并退场,现场清洁完毕的确认函后三天内,完成安装、摆放工作。
3、工程周期:个工作日(从合同签订及甲方支付款项之日起计算)。
第五条 工程费用
本项目工程费用总计(大写):为人民币(报价明细见附件) 该工程费用中已包含:
(1) 设计、管理、采购成本费
(2 ) 税金
(3) 5人次差旅费用
第六条 费用给付进度
1、本合同签订之日起三天内,甲方预付费用总金额的70%,即人民币万元整;
2、货到现场甲方接收并付给乙方费用总金额的20%即人民币万元整;
3、摆放安装工作完成并于双方交接验收,验收通过后,甲方在七天内付清余款10%,即人民币 元整。
第七条 货物接收及摆放过程配合
一、货物接收存放
1、乙方采购货物到达项目所在地城市,甲方协助乙方安排接收和运输货物;
2、甲方严格按照货单上件数点收,并按箱上的户型代码进行分类摆放(如果箱上有易碎和勿压标签,请不要压住看不见,如上面有画箭头的,请按箭头方向放);
3、甲方提供离施工现场最近的场地将货品安全存放,待乙方到达现场时,再进行拆箱;
4、乙方在收到甲方现场硬装饰施工已全部完毕且所有施工人员全部退场并清洁干净的确认函后,到达现场进行摆放工作。
二、甲方在乙方摆放过程中的配合:
1、须确保所有无关人员全部清离现场,且在摆放的过程中禁止非工作人员进出;
2、负责安排搬运工人、开箱工人做第一个程序的.工作;
3、负责安排木工、电工在现场协助乙方顺利进行安装摆放工作;
4、负责安排保洁工在摆放过程随时跟随配饰人员清洁物品、环境的卫生;保安看管货品,以保证所有的物品不会丢失;
5、所有工人在工作中不得擅自离开自己的工作岗位,除非征得乙方配饰人员同意;
6、甲方派一个相关主要负责人跟进摆放的整个过程,协助乙方处理一些突发事件。
第八条 甲方责任及权利:
1、甲方应按本合同第六条规定的金额和时间给付进度款,甲方延迟支付费用应按日以未付额的千分之一支付乙方违约金;
2、甲方需派一名主要负责人跟踪项目整个过程,直到项目结束;若该负责人因特殊原因不能跟踪到底而需换其他人接替时,甲方应书面通知乙方,并负责督促前负责人清晰交接该项目整个细节给下一负责人;
3、如因甲方原因导致工程不能如期完成,乙方不承担任何责任;
4、本合同生效后,甲方无正当理由提出中止或解除合同,应赔偿乙方损失,并承担本工程总价款10%的违约金,乙方不退还已付款;
5、配饰现场开放期间,甲方应负责保护好软装工程成果,如有人为损坏,乙方应协助更新,甲方承担相关费用。
第九条 乙方责任及权利
1、如甲方未及时给付进度款或回复确认函,乙方有权向后顺延工作进度,顺延时间不计入本合同约定的工期内,如超过合同规定时间5天以上,乙方有权停止相关工作并重新确定工作周期; 乙方在收到甲方支付款后,延迟到货应按日以未付额的千分之一支付甲方违约金。
2、本合同生效后,乙方无正当理由解除合同,应退还甲方上一阶段已付款并承担本工程总价款10%的违约金,并赔偿一切给甲方造成的损失。
3、因遇不可抗力之因素而造成延迟的,乙方不承担责任。
4、因甲方在确认方案报价后要求变更而造成延迟的,乙方不承担责任。
第十条 质量保证及验收
1、双方按约定的要求内容(甲方确认的方案、设计图等)作为验收依据,装饰效果以甲方确认为准,乙方应尽力协调,并根据甲方意见及时作调整,变更完善。
第十一条 其它事项
1、本协议在履行过程中发生纠纷,甲、乙方应及时协商解决。协商不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。
2、本协议未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同于双方履行完毕各自义务后自动终止。
4、本合约书一式贰份,甲乙双方各持壹份,具有同等法律效力。
第十二条 附件
附件一:软装饰工程报价表一份,软装设计图一份。
甲方:
法定代表人:
(签字)
委托代理人:
(签字)
地址:
电话:
传真:
日期:年月日 乙方:
法定代表人:
(签字)
委托代理人:
(签字)
地址:
电话:
传真:
开户银行:
银行帐号:
日期:年月日
【设计合同】相关文章:
产品设计合同08-29
《观察日记》教学设计08-13
《猫》教学设计及反思09-12
小学数学教学设计与反思08-31
服装设计实习报告08-13
室内设计实习日记08-14
室内设计开题报告08-19
电工合同08-29
搬家合同08-29